【工程施工疫情防控措施,施工疫情防控防护措施】

北京东城各施工现场封闭管理,定期测核酸 、错峰就餐

封闭管理与人员管控全封闭施工：东城区155项在建工程（涉及1万名管理人员和劳务人员）均实施封闭管理，减少人员与外界接触。“刷脸”登记与健康核查：项目入口设置闸机 ，人员需通过“刷脸 ”进行身份认证，同时扫码并测量体温 。

公共区域的空调系统要做到每日消毒清洗
，并且关闭通风系统中的回风设置，员工就餐如有自有食堂 ，要做到一人一消毒
，并且对食堂卫生以及员工的健康状况要实时检测，就餐时要保持好一米以上的距离分散就做。单位人员如有外来人员到访 ，需要有专人负责做好监测防控措施
，放置疏漏造成给防疫带来隐患
。

居民需要提供7天之内的核酸检测上下班，期间要做好个人的信息 ，登记要戴好口罩
，在餐厅就餐时要错峰就餐。

建设工程因疫情或者疫情防控措施影响而停工的,是否可以适用不可抗力作为...

〖One〗建设工程因疫情或疫情防控措施影响停工的，可以适用不可抗力作为免责事由 ，但需满足法定条件并履行合同约定程序 。具体分析如下：不可抗力的法律定义与适用条件根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条
，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况
。

〖Two〗因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的 ，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担
，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的 ，由此增加的赶工费用由发包人承担 。

〖Three〗疫情影响不足以导致合同履行不能
，但符合《最高人民法院关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十六条情形的，根据公平原则确定是否变更或解除
。工期顺延的认定 承包人可依据合同约定主张工期顺延；未取得确认但能证明依约申请的 ，一般予以支持。合同无约定时
，因疫情防控导致停工的，工期可顺延 。

〖Four〗不可以 ，用人单位不可以以疫情停工
、不可抗力为由不发工资
，正确做法是第一个月正常支付工资，第二个月起支付生活费
。具体分析如下：劳动合同不适用不可抗力中止履行：受疫情影响的民事合同主体可依法适用不可抗力条款 ，但劳动合同主体则不可适用且不得因此中止履行劳动合同。

5、北京市针对疫情影响下工程项目面临的问题
，主要通过法院判例指引和政府部门文件进行规范，重点涉及工期顺延 、费用分担
、合同结算及PPP项目影响等方面 ，具体规定如下：工期顺延与停工损失分担工期顺延认定：因疫情导致工地停工或人员、材料无法按时到场，属于不可抗力或情势变更情形
，承包方可主张工期顺延 。

海口市建筑工程疫情防控措施

〖One〗海口市建筑工程疫情防控措施主要包括以下方面： 实施全员核酸检测自相关通知发布起，住建主管部门组织建筑工地从业人员全面核酸检测
。若项目出现确诊 、密接或次密接人员 ，需立即配合疾控部门检测
，确保全覆盖。

〖Two〗月18日，海口市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部发布《海口市应对新冠肺炎疫情保障项目建设的政策措施》的通知 ，共11条措施
，提出支持项目建设先行用地，调整土地合同签订期限 ，实行新出让土地分期缴款及强化金融支持等措施 。

〖Three〗全市各级政府机关事业单位除承担防疫任务的工作人员外
，均就地转为社区志愿者，向所居住社区报到 ，全面参与社区防疫工作和社区服务。重点企业在做好疫情防控的前提下
，严格落实防控主体责任，保持正常生产 ，实行封闭管理
。

〖Four〗不严重，海口市全市属于常态化防控区！常态化：龙华区
、美兰区、秀英区 、琼山区 高风险采取封控措施：足不出户
、上门服务。连续5天无新增感染者
，且第5天风险区域内所有人员完成一轮核酸筛查均为阴性，降为低风险区 。

5、海口琼山区 所有村庄 、城中村
、居民点、小区 、酒店、单位实行封闭式管理 海口琼山区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部决定实施疫情防控十一项措施
。

防疫应急预案

〖One〗防疫应急预案2 为及时
、迅速、高效 、有序地控制和扑灭重大动物疫病 ，保护畜牧业持续健康发展
，保障人民群众身体健康和生命安全，促进全市经济发展和社会稳定 ，依据《中华人民共和国动物防疫法》
、《国家突发重大动物疫情应急预案》及相关法律法规的规定
，制定本预案。

〖Two〗二）编制依据：本预案以《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 、《国家突发公共卫生事件应急预案》
、《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》和《全国不明原因肺炎病例监测 、排查和管理方案》等为依据编制 。

〖Three〗疫情防控外事组应急预案 篇1 为科学
、规范、及时 、有序地开展新型冠状病毒疫情的防控工作，采取有效措施 ，控制疫情传播和蔓延扩散
，确保单位的正常工作和生活秩序，按照XX
、市委市政府和省国资委有关要求 ，根据疫情形势和进展情况
，并结合公司实际，特制定本预案
。

〖Four〗本预案适用于全村新型冠状病毒肺炎疫情应急处置工作及其防控工作。

5、举办活动疫情防控应急预案1 为进一步做好各种传染病的预防和控制 ，提高对院内各种突发传染病及公共卫生事件的应对与处置能力，确保广大师生员工的`健康安全
，依据《中华人民共和国传染病防治法》 、《突发公共卫生事件应急条例》、《学校卫生工作条例》等文件精神，结合我院的工作实际 ，特制定本应急预案 。